****县天府粮仓产业示范带建设项目监理

补遗书**号

致：各潜在投标人

本项目****县天府粮仓产业示范带建设项目监理做如下更正：

*.本项目招标文件第*章 投标人须知*.*.*-监理服务期限-“监理服务期：本项目施工工期和缺陷责任期内的监理服务”更正为“本项目施工工期、缺陷责任期、质量保修期及工程结算审计期。”

*.第*章 投标人须知**.*-其他要求“*.本项目投标最高限价系按照暂定建安费*********.** 元为计费额进行计算的监理服务费暂定金额，暂定金额不作为结算依据，仅用于投标参考，结算按合同约定执行，投标人依据暂定金额进行报价。本项目最终监理服务费结算价：若财政评审的监理服务费大于最高限价，以投标价进行结算；若小于或等于最高限价，以财政评审监理服务费*（*-投标时的下浮比例）进行结算。”更正为“*.本项目投标最高限价系按照暂定建安费*********.**元为计费额进行计算的监理服务费暂定金额，暂定金额不作为结算依据，仅用于投标参考，投标人依据暂定金额进行报价。本项目最终监理服务费结算价：以财政评审的监理服务费***%*（审计建安费/财评建安费）*（*-投标时的下浮比例）的计算金额为比较值，若大于最高限价，以投标价进行结算；若不大于最高限价，以比较值进行结算。”

*.第*章 合同条款及格式更正为：

第*部分 协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商*致，订立本合同。

*. 工程名称： ；

*. 工程地点： ；

*. 工程规模： ；

*. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 。

*、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

*. 协议书；

*. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

*. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

*. 专用条件；

*. 通用条件；

*. 附录，即：

附录* 相关服务的范围和内容

附录* 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

总监理工程师姓名： ，身份证号码： ，注册号： 。

签约酬金（大写）： （￥ ）。

包括：

*. 监理酬金： 。

*. 相关服务酬金： 。

其中：

（*）勘察阶段服务酬金： 。

（*）设计阶段服务酬金： 。

（*）保修阶段服务酬金： 。

（*）其他相关服务酬金： 。

*. 监理期限：

自 年 月 日始，至 年 月 日止。

*. 相关服务期限：

（*）勘察阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

（*）设计阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

（*）保修阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

（*）其他相关服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

*. 订立时间： 年 月 日。

*. 订立地点： 。

*. 本合同*式 份，具有同等法律效力，双方各执

份。

委托人： （盖章） 监理人： （盖章）

住所： 住所：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

的代理人：（签字） 的代理人：（签字）

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

第*部分 通用条件

*. 定义与解释

*.* 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

*.*.* “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

*.*.* “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合法的继承人或受让人。

*.*.* “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合法的继承人。

*.*.* “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

*.*.* “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

*.*.* “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

*.*.* “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

*.*.* “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

*.*.* “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

*.*.** “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

*.*.** “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

*.*.** “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

*.*.** “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

*.*.** “*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第*方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

*.*.** “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

*.*.** “天”是指第*天*时至第*天*时的时间。

*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。

*.*.** “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

*.* 解释

*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上语言文字时，应以中文为准。

*.*.* 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（*）协议书；

（*）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（*）专用条件及附录*、附录*；

（*）通用条件；

（*）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。

*. 监理人的义务

*.* 监理的范围和工作内容

*.*.* 监理范围在专用条件中约定。

*.*.* 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（*）检查施工承包人的试验室；

（*）审核施工分包人资质条件；

（**）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

*.*.* 相关服务的范围和内容在附录*中约定。

*.* 监理与相关服务依据

*.*.* 监理依据包括：

（*）适用的法律、行政法规及部门规章；

（*）与工程有关的标准；

（*）工程设计及有关文件；

（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

*.*.* 相关服务依据在专用条件中约定。

*.* 项目监理机构和人员

*.*.* 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前*天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

*.*.* 监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员：

（*）严重过失行为的；

（*）有违法行为不能履行职责的；

（*）涉嫌犯罪的；

（*）不能胜任岗位职责的；

（*）严重违反职业道德的；

（*）专用条件约定的其他情形。

*.*.* 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

*.* 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

*.*.* 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

*.*.* 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

*.*.* 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。

*.*.* 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

*.* 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

*.* 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

*.* 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录*中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

*．委托人的义务

*.* 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

*.* 提供资料

委托人应按照附录*约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

*.* 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

*.*.* 委托人应按照附录*约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

*.*.* 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

*.* 委托人代表

委托人应授权*名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后*天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前*天通知监理人。

*.* 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

*.* 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

*.* 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

*. 违约责任

*.* 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

*.*.* 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

*.*.* 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

*.* 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

*.*.* 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

*.*.* 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

*.*.* 委托人未能按期支付酬金超过**天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

*.* 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

*. 支付

*.* 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

*.* 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的*天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

*.* 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

*.* 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后*天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第*条约定办理。

*. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

*.*生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

*.*变更

*.*.* 任何*方提出变更请求时，双方经协商*致后可进行变更。

*.*.*除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

*.*.*合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过**天。

*.*.*合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

*.*.* 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

*.*.* 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

*.* 暂停与解除

除双方协商*致可以解除本合同外，当*方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另*方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

*.*.* 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商*致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

*.*.* 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过***天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过***天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第*.*款约定的责任。

*.*.* 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的*天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在*天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第*.*款约定的责任。

*.*.* 监理人在专用条件*.*中约定的支付之日起**天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知**天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后**天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第*.*.*款约定的责任。

*.*.* 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，*方应立即通知另*方，可暂停或解除本合同。

*.*.* 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

*.* 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（*）监理人完成本合同约定的全部工作；

（*）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

*. 争议解决

*.*协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

*.*调解

如果双方不能在**天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

*.*仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

*. 其他

*.* 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

*.* 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

*.* 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

*.* 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近*期的正常工作酬金同期支付。

*.* 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第*方处获得任何经济利益。

*.* 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第*方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

*.* 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

*.* 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第*部分 专用条件

*. 定义与解释

*.* 解释

*.*.* 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

*.*.* 约定本合同文件的解释顺序为：按协议书标注顺序执行 。

*. 监理人义务

*.* 监理的范围和内容

*.*.* 监理范围包括： 本项目的施工及质量保修期全过程监理，包括质量、进度、投资控制、造价审核、安全、文明施工、信息、合同管理及现场施工协调等工作，配合委托人进行工程结算和审计；协助委托人办理工程竣工验收等工作 。

*.*.* 监理工作内容还包括：

*.*.*.* 协助委托人编写开工报告；

*.*.*.* 审查承包人各项施工准备工作，下达开工通知书；

*.*.*.* 督促承包经营人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；

*.*.*.* 审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促实施；

*.*.*.* 组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；

*.*.*.* 审核承包人提出的分包工程项目及选择分包的单位；

*.*.*.*编制投资控制计划，复核已完工程量，签署工程中期付款凭证；

*.*.*.*设计变更经设计咨询单位审核、业主批准后，发布施工工程变更令；

*.*.*.* 审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必须随时进行测试和监控；

*.*.*.** 监督承包人严格按照技术和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督承包人预控措施；

*.*.*.** 抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，参与工程质量事故的分析及处理；

*.*.*.** 分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；

*.*.*.** 按照项目施工的合同条款、技术规范、设计图纸等对承包人的工程质量、进度、费用、安全以及合同管理进行监督与管理。

*.*.*.** 在工程合同监理上，发包人授权总监理工程师现场计量核实合同规定的任何已完工程的数量和价值，初审承包人每期计量支付证书，对不符合合同文件要求的施工活动，有权暂拒计量支付，为发包人严把计量支付关。

*.*.*.** 在工程施工安全监理上，发包人授予总监理工程师督促承包人建立、健全施工安全制度，落实安全预防措施的职责和权力，对不符合施工安全要求的施工活动，有权采用指令暂停施工、暂停支付等措施，以督促其整改。

*.*.*.** 在工程环境保护监理上，发包人授予总监理工程师督促承包人按照国家及地方相关法律、法规和环境影响评价报告的有关要求制定了施工环境保护措施的职责和权力，审查如发现施工中存在违反有关环保规定、未按合同要求落实环保措施的情况，监理人应书面指令承包人整改；情况严重的要求承包人暂时停工，并及时报告发包人。

*.*.*.** 试验室工作，负责验证试验、抽样试验等试验，以确保工程质量完全处于受控状态。监理人有责任和义务完成抽检工作，应根据承包人的施工计划及工地进展情况及时进行现场抽检。承包人现场自检试验检测资料由现场监理人签字确认。

*.*.*.** 审核工程变更文件。工程变更申请表内须注明此次变更的依据及理由，变更范围、采取的工程技术方案等，变更单价、变更数量及金额后合计

等。工程变更申请表附件有：变更工程数量计算表或计算说明书，现场

收方记录，

检测资料，变更设计施工图，相关原设计图表，造价分析资料（若有），变更前后

的经济比较，其它资料（若有）。工程变更申请经监理单位认真审查并签署明确意

见、甲方签字确认后方可实施；

*.*.*.** 协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调业主与承包人之间的争议；

*.*.*.** 督促检查安全生产，文明施工；

*.*.*.** 编制监理工作月报、监理工作总结和质检运行报告，报业主和有关主管部门；

*.*.*.** 督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料；

*.*.*.** 组织对工程初验，参与工程竣工验收，对施工质量提出评价意见；

*.*.*.** 审核竣工图纸和其他技术文件资料；

*.*.*.** 编制监理工作竣工文件和项目工程最终总结；负责工程缺陷责任期内的工程修复、检修、检验、实验及相关监理工作；

*.*.*.** 签发交工验收和工程缺陷责任终止证书；

*.*.*.** 签发最终支付证书；

*.*.*.**国家法律、法规和规范规定的工作内容；

*.*.*.**核查施工单位是否按照甲方推荐的品牌、材质施工，在材料、产品设备进场前进行检查 。

*.* 监理与相关服务依据

*.*.* 监理依据包括：

*.*.*.*国家及****省颁布的有关工程建设和工程建设监理的法律、法规；

*.*.*.* 有关工程技术标准，施工验收规范，建设工程监理规范；

*.*.*.* 政府部门批准的工程项目建设的有关文件，可行性研究报告，初步设计文件及其它文件；

*.*.*.* 设计文件、地勘报告、图纸及说明；

*.*.*.* 该工程相关建设合同及招标文件；

*.*.*.* 中标人的投标文件 。

*.*.* 相关服务依据包括： / 。

*.*项目监理机构和人员

*.*.* 更换监理人员的其他情形： 委托人认为应及时更换监理人员的其他情形 。

*.* 履行职责

*.*.* 对监理人的授权范围： 监理合同约定的职责范围 。

*.*.* 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 。

*.* 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 按《建设工程监理规范》(*******）的规定及项目实际情况 。

*.* 使用委托人的财产

附录*中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人 。

监理人应在本合同终止后 ** 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 监理合同任务结束、项目监理人员全部撤场后直接交与委托人 。

*. 委托人义务

*.* 委托人代表

委托人代表为： 。

*.* 答复

委托人同意在 * 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

*. 违约责任

*.* 监理人的违约责任

*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金为给委托人造成的损失。

*.*.*监理人未正确履行合同义务的违约情形包括

*.*.*.*未完成合同约定范围内的工作；

*.*.*.*未按规范程序进行监理；

*.*.*.*未按正确数据进行判断而向施工承包人及其他合同当事人发出错误指令；

*.*.*.*未能及时发出相关指令，导致工程实施进程发生重大延误或混乱；

*.*.*.*发出错误指令，导致工程受到损失等。

发生以上违约情形，委托人有权要求****-******元违约金，具体金额由委托人根据实际情况酌定。若违约金不足弥补委托人因此遭受的损失，监理人还应赔偿不足部分的损失。

*.*.*监理人未正确履行项目管理义务的违约情形包括

*.*.*.*监理单位更换总监理工程师，必须经建设单位批准同意，且只能更换资格等级和业绩相当或更高的总监理工程师，未经建设单位批准同意擅自更换的；
*.*.*.*专业监理工程师和监理员资格、配备不满足合同和有关规定要求的；

*.*.*.*对施工承包商的分包情况、人员持证情况有失查责任；
*.*.*.*核查施工承包商申报的完成工程量和工程款申请失实；
*.*.*.*合同规定的内容未完成就同意验收，有失查责任的；
*.*.*.*总监理工程师现场管理到位时间，每月不少于**天；
*.*.*.*专业监理工程师现场管理到位时间，每天不缺岗；
*.*.*.*监理员现场管理到位时间，每天不缺岗；
发生以上违约情形，甲方有权要求****-*****元违约金，具体金额由委托人根据实际情况酌定。违约金不足弥补委托人因此遭受的损失，监理人还应赔偿不足部分的损失。

*.* 委托人的违约责任

*.*.* 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付未付款总额×同期*年期***利率×拖延支付天数

*. 支付

*.* 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：***% ，汇率为： / 。

*.* 支付酬金

正常工作酬金的支付：

支付次数	支付时间	支付比例	支付金额（*元）
进度款	每季度工程量确认后**日内	支付当期完成工程量的监理费的**%
	竣工验收合格后**日内	支付至实际完成工程量的监理费的**%
	竣工结算审计完成后**日内	支付至结算监理费的**%
	缺陷责任期满且工程竣工结算审计完成后**日内	支付至结算监理费的***%

备注：拨款前，乙方应提供真实有效的相应金额增值税专用发票。

*. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

*.* 生效

本合同生效条件： 双方法定代表人或其授权代理人已签字并加盖单位公章 。

*. 争议解决

*.* 调解

本合同争议进行调解时，可提交 工程所在地行政主管部门 进行调解。

*.* 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （*） 种方式：

（*）提请 仲裁委员会进行仲裁。

（*）向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

*. 其他

*.* 检测费用

委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

*.* 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。

*.* 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为 / %。

*.* 保密

委托人申明的保密事项和期限： / 。

监理人申明的保密事项和期限： / 。

第*方申明的保密事项和期限： / 。

*.*著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：无。

*. 补充条款

*.* 若委托人或监理人单方毁约，毁约方应承担其所产生的全部后果，并按合同金额的**%赔偿被毁约方。不可抗力或政策调整变动除外。

*.*本项目最终监理服务费结算价：以财政评审的监理服务费***%*（审计建安费/财评建安费）*（*-投标时的下浮比例）的计算金额为比较值，若大于最高限价，以投标价进行结算；若不大于最高限价，以比较值进行结算。

附录* 相关服务的范围和内容

*-* 勘察阶段：

。

*-* 设计阶段：

。

*-* 保修阶段：

。

*-* 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

。

附录* 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

*-* 委托人派遣的人员

名称	数量	工作要求	提供时间
*. 工程技术人员
*. 辅助工作人员
*. 其他人员

名称	数量	面积	提供时间
*. 办公用房
*. 生活用房
*. 试验用房
*. 样品用房
用餐及其他生活条件

名称	份数	提供时间	备注
*. 工程立项文件
*. 工程勘察文件
*. 工程设计及施工图纸
*. 工程承包合同及其他相关合同
*. 施工许可文件
*. 其他文件

*-* 委托人提供的设备

名称	数量	型号与规格	提供时间
*. 通讯设备
*. 办公设备
*. 交通工具
*. 检测和试验设备

*.其他内容不变。

特此通知

招标人：****县蜀禾粮油经营有限公司（盖公章）

招标代理：****（盖公章）

时间：****年*月**日